整体竣工验收合格后支付一零%

二. 乙方承包内容：

一）．水电开槽、布线、穿线、

二）．所有水电施工经过的垃圾清运(每天现场整理装袋)

三）．水电施工的穿墙、打孔、切割

四）．后期灯具、开关、插座面板的安装

五）．洁具包括______________________________；

三．工程结算方式：

按实结算：总价结算：____元/平米（套内面积）

第七条 违约责任：

一、由于甲方缘故导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天和甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的 ％支付违约金。

二、由于乙方缘故逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的 ％向甲方支付违约金。 三

三、甲方未办理有关手续，强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款）由甲方负责并担责任。

第八条 纠纷处理方式：

因工程质量双方发生争议时，双方协商解决或；当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解不成时，可以按照本合同约定向向人民法院提起诉讼。

第九条 合同的变更和解除：

一．合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。合同签订后施工前，一方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款 一零 ％支付违约金，并办理终止合同手续。

二．施工经过中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。

第十条．其它约定：

一．双方同意由第三方监理（装修监理公司）进行协商职业。在未经第三方监理（装修监理公司）确认情况下，甲方有权不支付乙方相关费用。

二．经过第三方监理（装修监理公司）确认，甲方必须按照约定支付乙方相关费用。

三．因气候、停电等不可抗力或不可预见影响造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。

四．甲方在入住前可以要求乙方五次来现场配合其他工种的交叉施工，超过五次部分每次甲方需支付乙方五零元/天的劳务费。

五．保修期内由于乙方的施工和产品造成的质量难题由乙方免费维修，在接到甲方通知后四八小时内必须到达现场。由于甲方使用不当或不可抗力或不可遇见缘故造成的难题，甲方按实际发生费用支付乙方维修费用。

店面承包合同 ·建房承包合同 ·果园承包合同 ·渔业承包合同

第十一条 附则

一、本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效。

二、本合同签订后工程不得转包。

三、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

四、合同有效期至_____________________。

五、水电工程保修_–年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。

甲方签字： 乙方签字（盖章）：

年月日 年 月 日

“